Генподрядчик истребовал неотработанный аванс, не нарушив срок исковой давности, который отсчитывают с момента его отказа от договора

Учреждение (генподрядчик) заключило с обществом договор субподряда. Генподрядчик перечислил субподрядчику аванс. Контрагент выполнил работы, а учреждение их приняло. При этом осталась неотработанной часть аванса. Субподрядчиком были допущены нарушения сроков производства работ.

Спустя более трех лет генподрядчик в одностороннем внесудебном порядке отказался от исполнения договора, направив контрагенту уведомление. Указанные в нем требования не были удовлетворены.

Генподрядчик подал исковое заявление с требованием взыскать неотработанный аванс и неустойку. Суды первой и апелляционной инстанций отказали истцу. Они руководствовались следующим:
— истец пропустил срок исковой давности по заявленным требованиям;
— в данной ситуации срок исполнения обязательств установлен положениями договора.
— заявитель узнал о том, что его право нарушено, на следующий день после того, как истек срок исполнения договора, после этого прошло более 3 лет. Следовательно, срок исковой давности истек;
— доказательства, которые могли бы свидетельствовать о том, что течение этого срока приостановлено или прервано, истец суду не предоставил.

Кассация отменила решение судов и направила дело на новое рассмотрение. Судами не учтено, что:
— истец, отказавшись от исполнения договора на основании внесудебного порядка, потребовал вернуть неотработанный аванс. Поэтому исковую давность по данному требованию следует исчислять после того, как был расторгнут договор;
— в данной ситуации нельзя руководствоваться моментом, когда предварительная оплата была перечислена, как и установленным в договоре сроком на выполнение работы. Это не имеет значения для того, чтобы исчислить срок исковой давности, так как договором не предусмотрено, что обязательства прекращаются после окончания срока его действия. Если стороны не заявили, что договор расторгнут, это значит, что они сохранили стремление исполнить сделку и заинтересованы в отработке аванса;
— исковую давность по иску с требованием возвратить неотработанный аванс исчисляют с даты одностороннего отказа заявителя от договора, в результате чего договор был расторгнут во внесудебном порядке;
— с настоящим иском истец обратился в суд, не нарушив трехлетний срок после отказа от договора и требования о возврате данной суммы.