Президиум Арбитражного суда Дальневосточного округа опубликовал примеры из судебной практики округа по договорам подряда. Среди выводов судов отметим следующие:
- для определение периода неустойки надо выявить обстоятельства, повлиявшие на просрочку;
- нельзя начислять пени и штраф за одно нарушение;
- всегда нужно выяснять, просрочка считается в календарных или в рабочих днях;
- неустойка рассчитывается исходя из итоговой цены, если она менялась;
- если было подписано соглашение о дополнительном объеме работ, то допработы не включаются в период неустойки;
- если в контракте не выделена цена каждого этапа работ, то неустойку можно начислить на всю сумму контракта.